关于转让协议书范文汇编八篇

在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了协议书，签订协议书可以保障自身的权益不被侵害。什么样的协议书才是有效的呢？以下是小编为大家整理的转让协议书8篇，希望对大家有所帮助。

本协议由以下各方于年月日在 签订

甲方（卖方）： 身份证号： 电话： 住址：

乙方（买方）： 身份证号： 电话： 住址：

鉴于：

1 、 甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）

订立《商品房买卖合同》（合同编号： ），该合同约定：甲方以人民币_______元整的总价款购买位于 （以下简称“该房屋”）：该房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。 上述合同已由 登记备案。

2 、 乙方了解该房屋为期房的事实，并同意向甲方购买上述期房。

因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议该房，以兹共同信守：

一、 总购房款为人民币__________元整大写（），具体的付款进度及方式如下：

1 、 本合同签订后_______________日内，乙方以_______________方式向甲方支付首期购房款人民币_______________元整；

2 、 开发商交房时，乙方以___________方式向甲方支付剩余购房款人民币_______________元；

3 、 双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由______承担。

二、 甲方的义务为：

1 、 甲方负责取得开发商同意，进行房屋的权益转让；

2 、 甲方应在______年______月______日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；

3 、甲方收到乙方首付款后，于____日内结清该房屋所有银行抵押贷款，并将结清证明交与乙方备存。甲方每延误一天，按照_____元/天对乙方进行赔偿，若超出_____日仍未完成，则视为甲方违约，违约责任详见合同解除违约条款。如因银行原因造成时间拖延，甲方不承担任何责任。

4、甲方在收到房屋全款当日，将房屋所有资料移交给乙方，并配合办妥房产转移手续。

三、 乙方的义务：

1 、 承担该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户的安装费用及材料费用；

2 、 承担该房屋的维修费用；

3 、 乙方应在______年______月______日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房产及土地的产权变更手续。

四、 承诺和保证

1 、 甲乙双方承诺：作为年满18周岁，具有完全民事行为能力的自然人，具有签署本合同的权利能力和行为能力；

2 、 甲方保证其与开发商签订的《商品房买卖合同》内容属实，不存在任何伪造、夸大及其他与事实不符的情况；

3 、甲方保证该房屋情况属实，无任何隐瞒，并承诺此房屋不存在法律上权属、经济纠纷，且同户籍及相关亲属同意出售；乙方保证所提供的身份证明材料属实，否则，由乙方承担全部责任；

4 、 甲方承诺，本合同签订日至房屋完全过户到乙方名下之前，不会因为自身债务或其他原因导致该房产受到查封、抵押等任何影响房产过户的事实。

五、 违约责任

1 、 不论任何原因，若甲方未在______年______月______日配合乙方办理房产转让手续，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有购房款；

2 、 不论任何原因，若乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金；

3 、 如果甲方隐瞒任何房产存在的瑕疵信息，包括但不限于抵押、回购等相关信息，甲方同意按照本协议约定的总房款的【 】%向乙方支付违约金；

4 、 若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应按照未付款的'万分之三向甲方支付违约金。逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金

六、 本协议自签订之日起生效。

七、 本协议正本一式两份，甲、乙双方各执壹份，各份具有相同法律效力。

乙方（签字）： 甲方（签字）：

时间 时间：

甲方（转让方）：

乙方（受让方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方本着平等自愿的原则，现就“天添旅馆”财产转让经营一事达成一致协议，协议内容如下：

一、甲、乙双方将自愿接受转让长沙市岳麓区望城坡商贸城36栋玉兰路284号现“天添旅馆”，共一至五层楼。房屋产权不转让，仍归甲方所有。

二、该旅馆的转让总价为贰拾万元整，包括旅馆内的全体设备。转让费一次性付清。

三、转让手续完成后，甲方必须协助乙方将相关的证照过户到乙方名下，为其开展正常营业活动。过户过程中所产生的一切费用由乙方承担。年检费用归甲方承担，如遇到国家政策，拆迁不能正常营业，终止合同后，相关证照乙方必须再过户到甲方。

四、本合同签定后，甲方此前经营产生的一发债权、债务将自行承担。转让后，乙方在该旅馆经营中所产生的一切经济责任、民事责任等意外事故，由乙方承担，与甲方无任何关系。

五、考虑到三年内政府可能对望城坡房屋进行整体规划，如发生房屋拆迁而导致合同被迫中止时，乙方收购的20万元财产将蒙受一定的损失，甲方将对乙方做如下补偿：

1、一年内拆迁导致经营中止，甲方向乙方退款转让金壹拾伍万元。

2、二年内拆迁导致经营中止，甲方向乙方退款转让拾万元。

3、三年内拆迁导致经营中止，甲方向乙方退款转让金伍万元。

4、三年后拆迁导致经营中止，乙方无权介入拆迁事宜。

六、承租期内，如乙方确实经营亏损，无法维持，乙方可考虑将项目转让给另一方，在不损害甲方经济利益的前提下，甲方应给予支持和帮助。

七、本合同如有未尽事宜，双方另作协商后，可作为本合同附件，双方必须共同遵守，如一方违约，须赔偿对方直接经济损失，并承担相应违约后果。

八、本合同经双方签字盖章后产生同等法律效力，如有争议，尽量协商解决，协商不成，双方均可向仲裁委或直接向人民法院起诉。

九、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。具体清单明细见附件。 签约双方：

甲方：

乙方：

年月 日

甲方：昆明市盘龙区金庄路小庄村192号 杨国亮 乙方：

甲方租有位于西山区团结镇三家村耕地面积总面面积2亩，其中荒地0.5亩，农户肖付洪耕地0.7亩，农户杨国华耕地0.8亩，荒地0.5亩，每亩每年租金200元整（贰佰元整）耕地1.5亩，每亩每年300元整（叁佰元整）租期为70年（柒拾年）

一、耕地面积1.5亩，每亩每年租金为300元整（叁佰元整），合计人民币31500元整（叁万壹仟伍佰元整），荒地面积0.5亩，每亩每年租金为200元整（贰佰元整），合计人民币7000元整（柒仟元整）在70年（柒拾年）内无任何地增，租金70年（柒拾年）一次性付清，本租地合同还付加一份补充协议，本补充协议的

二、经甲、乙双方多次协商，甲方将土地和协议合同一次性转让给乙方。

三、甲方转让给乙方土地及合同从转让之日起一切风险和国家政策及甲方租地农户和债权债务，与甲方无任何法律关系和责任，经由乙方承担。

以上所述一切风险和债权债务责任均由乙方承担，与甲方无任何关系。

四、20xx年1月1日至20xx年 月 日之间的债权债务均由甲方负责承担。

五、甲方将土地与和同土地面积一次性转让给乙方。

甲方： 乙方：

年 月日

买方：____________(以下简称甲方)卖方：____________(以下简称乙方)

甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：

第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：车号：_____颜色：_____产地：_____型号：_____发动机号码：__________(拓印粘贴)底盘号码：__________(拓印粘贴)

第二条：甲方向乙方支付车款人民币_____万元。

包括三部分：定金、第一笔车款和其余部分车款。

第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金_____万元，三日内再支付第一笔车款现金_____万元；其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。

第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。

第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。

第七条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。

第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。

第九条：乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。

第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

甲方(授权签字人)：______乙方(授权签字人)：______

住址：______住址：______

证件号码：______证件号码：______

______年______月______日______年______月______日

转让方（甲方）：

身份证号码：

地址:

受让方（乙方）:

身份证号码：

地址：

______________________企业（以下简称“企业”）

于________年____月____日在深圳市设立，由甲方个人投资并经营，“企业”全部财产属甲方个人所有，并拥有完全的处分权，“企业”出资额为币______万元。甲方愿意将其在“企业”的全部出资及与此相关的合法权益（以下称出资）转让给乙方，乙方愿意受让。现甲乙双方根据《中华人民共和国个人独资企业法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让出资事宜，达成如下协议：

一、转让价格及转让款的支付期限和方式：

1、甲方以 币________万元的价格将其在“企业”的全部出资转让给乙方。

2、乙方应于本协议书生效之日起________日内以银行转帐 （或现金支付）的方

式分_______次（或一次）将上述款项支付给甲方。

二、甲方保证对上述出资拥有所有权及完全处分权，保证在出资上未设定抵押、质押，保证出资未被查封，保证出资不受第三人之追索，否则，甲方应承担由此引起的一切经济和法律责任。

三、转让的效力：

自本协议书项下的转让完成之日起，乙方对“企业”全部财产享有所有权及相关的权益，并以其个人财产对“企业”债务承担无限责任。

五、违约责任：

1、本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

2、如乙方不能按期支付转让款，每逾期一天，应向甲方支付逾期部分转让款的万分之 的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。

3、如由于甲方的原因，致使乙方不能如期办理变更登记，或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的，甲方应按照乙方已经支付的转让款的万分之 向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失，甲方支付的违约金金额低于实际损失的，甲方必须另予以补偿。

五、甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书，经深圳市公证处公证。

六、有关费用的负担：

在本次出资转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由__________承担。

七、争议解决方式：

因履行本协议书所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，按照下列方式解决（任选一项，且只能选择一项，在选定的一项前的方框内打“√”）：□ 向深圳仲裁委员会申请仲裁；□提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁；□ 向有管辖权的人民法院起诉。

八、生效条件：

本协议书经双方签署并经深圳市公证处公证后生效。双方应于本协议书生效依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

九、本协议书一式____份，甲乙双方、深圳市公证处各执一份，其余报有关部门。

转让方（甲方）：

受让方（乙方）：

（注：文书中需填写的内容应在电脑上填写完毕后再打印出来，除签名外不得手填。）

委 托 书

委托人：

姓名：

受托人：

姓名：性别： 身份证号码：

我拥有位于 市区路 花园 栋 号（深房地字第 号）的房产，现委托 为我的代理人，代理人可以我的名义在代理期限： 年 月 日至 年 月 日内，代理如下事项：

一、全权办理出租上述房产有关手续，代为签署上述房产租赁合同、收取租金，代理人有权选择承租方并确定租赁价格。

二、管理上述房产，代为支付该房产有关水、电、物业管理、煤气、有线电视、电话、 性别： 身份证号码：年月 日于深圳市

身份证号码：

顶让方(乙方)

身份证号码：

房东(丙方)

身份证号码：

甲、乙、丙三方经友好协商，就店铺转让事宜达成以下协议：

一、丙方同意甲方将自己位于 号的店铺(原为： )转让给乙方使用，建筑面积为平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。

二、丙方与甲方已签订了租赁合同，租期到年月日止，年租金为元人民币(大写：)，租金为每年交付一次，并于约定日期提前一个月交至丙方。店铺转让给乙方后，乙方同意代替甲方向丙方履行原有店铺租赁合同中所规定的条款，并且每半年定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。

四、转让后店铺现有的装修、装饰及其他所有设备全部归乙方所有，租赁期满后房屋装修等不动产归丙方所有，营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)

五、乙方在年月日前一次性向甲方支付转让费共计人民币元，(大写：)，上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用，此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

六、甲方应该协助乙方办理该店铺的工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续，但相关费用由乙方负责;乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

七、本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字之日起生效。

甲方签字：

日期：

乙方签字：

日期：

丙方签字：

甲方（转让方）：

乙方（受让方）：

鉴于：甲方在鄂尔多斯市 参与 单位团购住宅（期房） （项目名称）一套普通商品房，开发商为。具体房号为： 栋 单元 号房。该房目前尚未建成，未具备登记条件。

甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，共同遵守。

一、 甲方愿将以其名义购买的住宅 （项目名称）栋 单元 号房（以下简称该房）转让给乙方。

二、 该房开发商团购售价为每平方米（大写） 元，预售建筑面积平方米。总价款为（大写）元，（￥ ）。甲方已支付购房款（大写） 元，（￥ ）。鄂尔多斯中心医院为甲方办理了消费贷款，贷款本、利金额（大写）元，（￥）现需要乙方一次性支付甲方，由甲方归还医院，其余购房款可办理银行居住商品房抵押贷款。

三、 该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方于 日向甲方支付部分房款人民币 万元（￥ ）及转让费人民币（大写） 元（￥ ）。甲方将购房收款收据交与乙方，乙方自行负责将该房屋在开发商处的底单更名为乙方，其余购房款项乙方以自己名义办理银行居住商品房抵押贷款，并支付给开发商。

四、本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议之日起，所发生的任何因变动而增加的费用以及所有滋生费用均由乙方承担。期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，按违约执行。

五、因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。

六、本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。

七、本协议的附件与协议有同等法律效力。

八、本协议一式两份，甲乙方各执一份。

九、本协议甲乙双方签字后生效。

甲方： （手印）乙方： （手印） 身份证号： 身份证号： 联系电话： 联系电话：

合同签订时间： 年月日

甲方：__________

乙方：__________

产品名称：标题：《______________》

产品背景：本光盘系由甲方研制开发的《____________》系列商用光盘之一，已由XX出版社出版。

第一条：经双方友好协商，甲方同意出让，乙方同意受让《____________》光盘的著作权，现达成本协议。

第二条：甲方保证拥有本产品的著作权。

第三条：转让金额为人民币______万元整。

第四条：付款方式：

1、售付______万元______于CD-R交付之日一次性付清。

2、第二次付______万元，于______年______月______日前一次性付清。

3、第三次付______万元，于______年______月______日前一次性付清。

第五条：甲方权力和义务

1、在合同有效期内，未经乙方同意，甲方不得将产品著作权转让第三方或授予第三方代理销售权。

2、甲方对上述产品仍保留署名权。

3、甲方有获取著作权转让金的权力。

4、甲方有权从乙方处按零售价______折进货销售本产品。

5、在合同生效之日起______日内，甲方应提供本产品的CD-R。

第六条：乙方权力和义务

1、乙方对上述产品有署名权。

2、乙方有按时支付转让金的义务。

3、成品盘制作完成后，乙方应拨出少量赠送盘，其中提供给出版社样盘______片，提供给甲方样品盘______片。

第七条：甲方同意乙方自行对本产品内容和版本进行修改。但甲方保留署名权和产品标题名称。

第八条：违约条款：

1、甲方逾期______日交付本产品的CD-R，乙方有权解除本合同，并向甲方要求赔偿损失。

2、根据上述第四条各项，乙方如延期付款，按每日千分之三向甲方支付延期付款补偿金。如该项付款超过20日，乙方仍未付款，甲方有权解除本合同。并可自由使用著作权，不再受本合同之约束。已收取的款项不再退回，且对于乙方已生产出的成品盘有权按基本成本价格回收。

第九条：双方因合同的解释或履行发生争议，由双方协商解决，协商不成，诉讼解决。

第十条：本合同自双方签字之日起生效。

著作权转让生效以最后一笔转让费结清之日为准。

第十一条：本合同一式两份，双方各持一份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

______年______月______日 ______年______月______日